施工合同

关于施工合同模板10篇

现今很多公民的维权意识在不断增强，合同出现在我们生活中的次数越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编收集整理的施工合同10篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

甲方：XXXXXXXXXXXXXXXX

乙方：XXXXXXXXXXXXXXXX

甲方以包工不包料的方式将鼓楼广场XXXX楼屋面、卫生间及地下车库部分防水工程委托乙方组织施工，为了明确双方责任，组合本工程具体情况，经协商一致签订合同，并共同遵守。

一、承包内容

XXXX楼屋面采用XXXX卷材防水(XXXX层);卫生间、地下车库地面采用聚氨酯防水涂料XXXXmm厚，分三遍成活;地下室外墙为聚氨酯卷材XXXXmm厚(XXXX层)。包括所有材料水平、垂直运输、施工、清理、蓄水试验、放水等全过程。

二、工程单价

屋面为XXXX元/m2;卫生间及地下室地面为XXXX元/m2;地下室外墙为XXXX元/m2(含人工、税及安全、意外伤害等各种风险费用)。

三、工程期约

XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日到XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日，总工期XXXXX天。

四、工程结算

1、甲方按乙方的实际工程进度每月XXXX日付完成工程量的XXXX%工程款，待验收合格后付清余款。

2、工程数量按实际施工面积结算。

三、工程质量

1、乙方在工程开工和验收之前，应向甲方提供完整的技术资料。

2、质量标准应达到国家有关验收规范要求，防水层必须粘结牢固，接缝密实、四周及管道、下水口等周围应密封严实，在24小时蓄水条件下，无渗漏现象。

3、工程按合同完成后，如质量验收不符合标准，乙方必须返工修理直至符合要求，并承担返修的一切费用，由此造成的损失，由乙方全额赔偿。

四、施工安全

1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

2、严格按照防水工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙方负责。

3、遵守工地规章制度，服从甲方现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

4、如遇雨季施工，必须注意边坡稳定性，教育工人随时注意边坡;如乙方忽略此工作造成施工人员或第三者伤亡，一切费用均由乙方自行负责。

五、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，双方盖章或签字即发生法律效力，违约方应支付违约金并对所造成的损失负全部责任。

甲方(公章)：XXXXXXXXX乙方(公章)：XXXXXXXXX

法定代表人(签字)：XXXXXXXXX法定代表人(签字)：XXXXXXXXX

日期：XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日

发包单位：(以下简称甲方)

承包单位：(以下简称乙方)

双方责任范围，分工协作，经双方协商一致，依法订立本合同，以便共同遵守。

第一条：工程名称及地点

1.1、工程名称：“沙河锦庭”项目旋挖桩工程施工工程

1.2、工程地点：成都市跳蹬河北路

第二条：工程内容

按甲方提供的设计图纸设计施工，包括护壁桩定位放线、旋挖机械成孔、护壁桩钢筋绑扎、护壁桩砼浇筑、冠梁钢筋绑扎、冠梁模板安拆及冠梁砼浇筑，机械进出场费及车辆进出场冲洗人工费。

第三条：施工组织设计及工期

3.1、乙方按甲方提供的施工图纸施工。

3.2、工期：本工程日至年月天

3.3、由于甲方原因、不可抗力(战争、地震等自然灾害)和非乙方原因造成停工累积超过8小时，经甲方代表共同确认，工期顺延。

第四条：承包方式

4.1、承包方式：本工程采用包工不包材料、包工期的方法，即施工用材料由甲方提供，现场组织实施全部由乙方承担。

4.2、工程价格：

旋挖桩施工：260元/m，工程量按实结算(空桩不计量)。

4.3、由乙方编制并经甲方现场代表共同确认的工作量作为核算合同造价的依据。

第五条：工程价款支付

5.1、合同签订，按甲方通知时间进场开始施工，旋挖护壁桩及冠梁施工完成并验收合格后，2个月内甲方支付乙方工程总款的50%，本基坑工程全部竣工后甲方在叁个月内支付乙方工程余款的80%;本基坑工程全部上交竣工资料决算后叁个月内支付乙方100%的工程余款。(乙方需向甲方提供正式发票)

第六条：甲方的责任及权利

6.1、甲方有权对乙方施工过程进行监督，如乙方未按设计图纸施工，甲方有权责令乙方改正、停工直至退场。

6.2、甲方负责现场“三通一平”工作。

6.3、施工用水由发包人承担。

6.4、工程款按合同及时支付。

6.5、甲方负责基坑控制点位的测放。

6.6、甲方负责向乙方提供工程地质报告书、基坑支护全套设计施工图。

第七条：乙方的责任

7.1自行解决专业施工所必须的机具设备及配套的材料等并承担费用;

7.2严格按照施工图纸要求和国家现行验收规范及质量标准组织施工，保证质量。

7.3协助甲方做好原始记录和相关资料。

7.4施工中如达不到质量要求造成的所有损失由乙方承担，超挖所造成的损失由乙方自行承担。

7.5对本方人员进行安全教育，做到文明施工，安全生产并承担费用。

7.6给本方所有施工人员办暂住证和出入证并承担费用。负责给乙方所有施工人员购买国家法律规定应购买的保险并承担费用。负责给乙方所有施工人员提供劳保用具和安全保护设施并承担费用。

7.7若因乙方施工发生的安全质量事故，由乙方承担一切经济、法律责任。

7.8乙方负责施工现场饮用水的供应和防暑降温物品的发放并承担费用。

7.9乙方派为乙方代表。乙方代表须长住现场进行现场管理工作，乙方代表须在得到甲方口头或书面通知60分钟内到达甲方办公室，迟到一次罚款200.00元，缺席一次罚款20xx.00元。

7.10乙方入场前应与甲方签订安全责任书，提供入场人员的花名册及身份证编号，注明工种、有无工伤保险等情况。

7.11机械工种或特殊工种应有操作证，并提供复印件给甲方备存。

7.12乙方应向甲方提供机械操作规程和入场机械的规格、型号、数量等。

7.13乙方配合甲方现场基 ……此处隐藏9522个字……，主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线（水、电、暖气、煤气管道），负责到有关部门办理审批手续。

4．3向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

4．4负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

4．5开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。

4．6负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无能力处理也可委托承包人处理，承担相应的费用。

第5条承包人工作

5．1指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

5．2严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程结算。

5．3严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

5．4未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

5．5工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

5．6保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

第6条材料供应

6．1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

6．2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。

6．3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。

第7条安全生产和防火

7．1发包人提供的施工图纸或作法说明，应符合《中

华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

7．2发包人提供确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。

7．3承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。

7．4由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。

第8条工程质量及验收

8．1双方约定本工程质量应达到国家质量评定_________标准（可选择优良或合格）。

8．2优良工程等级增加的经济支出_________。

8．3本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。

8．4发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。

8．5工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。

8．6装饰装修工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。

第9条工程变更

9．1发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

9．2承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人批准。

第10条竣工结算

10．1工程竣工合格后，承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视为同意。

10．2工程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算，应承担违约责任。

第11条工程保修

11．1验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。

第12条违约责任

12．1由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人_________元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_________支付滞纳金。

12．2由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人_________元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________％。

12．3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

12．4未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由承包人负责并承担损失。

12．5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。

12．6未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

12．7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

12．8双方约定其它违约责任：_________。

第13条争议的解决方式

13．1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

（1）提交大连仲裁委员会仲裁；

（2）依法向工程所在地人民法院起诉。

第14条不可抗力

14．1双方关于不可抗力的约定：_________。

第15条保险_________。

第16条合同生效

16．1合同生效日期：_________年_________月_________日

第17条合同份数

17．1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数：_________。

第18条合同备案、鉴证

18．1合同备案、鉴证：发包方：_________身份证号：_________；承包方：_________身份证号：_________。

第19条其它约定_________。

发包方（盖章）：_________承包方（盖章）：_________

授权代表（签字）：_________授权代表（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点：_________签订地点：________