施工合同

时间:2024-07-24 16:14:34
【推荐】施工合同范文汇总六篇

【推荐】施工合同范文汇总六篇

随着法律知识的普及,合同在生活中的使用越来越广泛,签订合同也是最有效的法律依据之一。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,以下是小编为大家整理的施工合同6篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。

施工合同 篇1

工程名称:

请填写工程名称 建设单位: 施工单位:

签订时间: 签订地点:

电力建设工程施工合同条件

第一章 词语涵义及合同文件

第一条 词语涵义 《电力建设工程施工合同》文本,由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》)和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》),组成,其用词用语除《协议条款》另有约定外,应具有本条所赋予的涵义:

一、发包方(简称甲方):《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

二、甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在《协议条款》中指定的代表。

三、承包方(简称乙方):《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。

四、乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在《协议条款》中指定的代表人。

五、社会监理:受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。

六、总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。

七、设计单位:甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。

八、工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。

九、工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。

十、工程:《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。

十一、合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格,通过招标投标或甲乙双方协商确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。

十二、经济支出:在施工中发出,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 十三、费用:甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。

十四、工期:甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在《协议条款》中约定的合同工期。

十五、开工日期:《协议条款》约定的工程开工日期。 十六、竣工日期:《协议条款》约定的工程竣工日期。

十七、图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。

十八、施工现场:经甲方同意、“施工组织设计”或”施工方案”所确定的用以施工的场地。 十九、书面形式:根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。

二十、不可抗力:因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙方责任造成的爆炸、火

灾,以及《协议条款》约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程及履约造成损害的自然灾害。

二十一、赔偿金:责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用,包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。

二十二、质量缺陷:工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。

二十三、协议条款:结合具体工程,甲乙双方协商后依法签订的书面协议。 第二条 合同文件及解释顺序

一、合同文件应能互相解释,互为说明。除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下: 1.《协议条款》;

2.《合同条件》;

3.洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书; 4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件; 5.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸; 6.标准、规范和其他有关技术资料、技术要求; 7.构成合同一部分的其他文件。

二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决(实行社会监理的,可先由总监理工程师作出解释);双方意见仍不能一致的,按第30条约定的办法解决。

第三条 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律

一、合同文件使用汉语普通话书写,双方可根据需要商定使用少数民族语言译本,对合同文件的解释、说明则使用汉语普通话。

二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规,以及电力工业部规章和约定的其他行业规章、工程所在地地方法规。

三、施工应当使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。国家、电力行业没有相应的标准、规范时,可约定使用其他行业的或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按《协议条款》约定的时间和份数向乙方提供约定的标准、规范。

四、国内没有相应的标准、规范时,乙方按《协议条款》约定的时间和要求提出施工工艺,经甲方代表批准后执行;甲方要求使用国外标准、规范,应报请电力行业主管部门批准并负责按约定提供中文译本。

五、购买、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用,均由甲方承担。 第四条 图纸 一、甲方在开工日期之前按《协议条款》约定的日期和份数(包括竣工图和现场存放的份数),向乙方提供完整的施工图纸,并保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度,乙方按《协议条款》要求做好图纸保密工作。

二、甲方不能按第四条 第一款约定提供全套图纸,将不能提供的图纸名称、提供期限列入本条款,并保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。

三、甲方对图纸有特殊保密要求的,乙方采取相应的措施保密,由甲方承担费用。

四、乙方要求增加图纸份数,甲方应按《协议条款》约定的时间予以复制、交付,费用由乙方承担。

五、乙方未如约收到甲方提供的图纸,应在5天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后2天内未答复,按第七条 第二款约定处理。

六、乙方发现甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求。应及时通知甲方代表,酌情按第四条 第五款或第二十五条 第一款约定处理。乙方对于甲方提供的图纸有如上缺陷未发现,甲方仍应按第七条 第二款或第二十五条 第四款约定承担责任,并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用。

第二章 双方一般责任

第五条 甲方代表

一、甲方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责 ……此处隐藏10149个字……所有工款。

七、其它:

1.由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的伤害,其经济损失由甲方负责。造成终身残废的,视程度予以赔偿,但最高幅度赔偿为一次性_________元封顶。

2.由于他人违章作业而造成的伤害,其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查,伤者费用暂由甲方支付。

3.凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害,其一切费用全部由乙方负责。但如乙方资金有缺口,为救伤员可暂借一定数额的资金和运输工具,以抢救伤员急用。

4.伤者费用在_________元以内,不管何种原因均由乙方自理。

八、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。

九、甲方对以上各条款负有解释权。

十、本合同一式四份,甲方执三份、乙方执一份,具有同等效力并自签订之日起生效,至工程完工验收通过且付清所有工款时,本合同同时失效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇6

甲方:贵州省赤天化股份有限责任公司(以下简称甲方)

乙方:河南省防腐企业集团公司(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》和《建筑、安装工程承包合同条例》,本着平等互利的原则,结合本工程的具体情况,双方协商达成如下协议,共同遵守。

一.工程项目:赤天化股份公司成品大修防腐项目工程,主要包括下述内容:

⑴. 1#囤船内仓各类金属面约7283.m2,施工要求人工除轻锈3641.5m2,

人工除重锈3641.00一底二面氯磺化涂料。

⑵. 1#囤外体金属面钢结构、设备上下甲板,顶棚钢柜架及各种附件,共

计3303.83,除重锈二底二面醇酸磁漆。

⑶. 顶棚木板面船员室等木材面共计934m2刮腻子刷三面醇酸磙漆。 ⑷. 零星玻璃钢修补未在预算内,决算时以实际发生工程量为准。

2.大库上下楼梯、天桥、扒料机防腐。

⑴.下皮带机架546m2人工除锈和粉尘按重锈计算,一底二面氯磺化聚乙稀涂料防腐。

⑵.大库天桥皮带机架及平台、栏杆、上下楼梯2792m2除锈和除粉尘按重锈计算,一底二面氯磺聚乙稀涂料防腐。

⑶.大库扒料机899m2人工除中锈,一底二面氯磺化聚乙稀涂料防腐。

3.成品3#-8#皮带机架共计1848m2人工除重锈,一底二面氯磺化聚乙稀涂粉防腐 。

二.承包工程方式

1.包工包料(双包)

2.预算金额:壹佰壹拾贰万捌仟贰佰捌拾贰元柒角叁分。1128282.73元

三.工期:二OO一年十月三十日至二OO一年十二月五日全部完工。

四.施工现场负责人

甲方:袁清荣 乙方:冯卫宁

五.甲方负责事项

1.甲方对施工过程中的工伤事故提供医疗方便,但责任和费用由乙方自行负责。

2.甲方监督材料的采购价格和质量。

3.监督检查工程质量和进度。

4.在有条件的情况下协助乙方解决施工中遇到的实际困难,做好技术交底和指导,做好有关协调工作。

六.乙方负责事项

1.严格按照有关技术规范完成本合同中规定的工程,做好文明施工,确保工程质量和进度,完工后保证工完料净场地清。

2.确保安全施工。特别是高空作业,应指派专职安全员进行监护。

3.遵守甲方的厂规厂纪及现场禁止吸烟、入厂佩戴入厂证等现场制度。 如有违反,按甲方有关规定给予经济处罚(交款或从工程款中扣除)。

4.乙方员工不能拿走甲方现场的任何东西。

七.工程质量监督及验收

1.甲方指派专人负责对施工质量的检查验收,隐蔽工程应由甲方签证后方可进行下道工序,乙方应做到主动配合。

2.按国家规定的有关技术标准,对已完工的项目进行验收,每个项目必 须符合规范要求,否则,因乙方负责所产生的质量问题,概由乙方负责,返修费自理。

3.验收由车间、机动处、综合管理处、审计、财务人员参加。

4.验收必须达到原中国化学工业部标准,化工设备、管道、钢结构防腐 蚀工程施工及验收规范。

5.外观检查,涂层漆膜光滑平整,颜色一致,无针孔气泡、流淌及剥落 等缺陷。

6.⑴.玻璃钢要达到粘结强度好,无气泡,外观好,耐腐蚀。

7.要求涂层均匀,涂层厚度和层数应符合设计要求。

8.施工中,严格按甲方制定的防腐工程质量和涂层记录表办,每涂一层实干24小时后,经甲方主管人员检查签字后再涂第二遍。

八.预决算书编制依据与付款方式。

1.工程量:工程完工后,经甲方按规范验收,由甲方按图纸提供数 据为乙方办理决算书的依据,实行预决算制按实调整。

2.办理工程决算书:按“赤天化20xx计财字第11号文件”,

按“95贵州省安装定额”和“20xx全统安装定额”和“98贵州省土建预决算定额”及相应配套文件。

3.防腐蚀主材(如:TO树脂,耐酸瓷板、耐酸胶泥等)按市场价格, 结合有关定额用量进行调整,辅助材料按定额规定。

5.按国营全民二级企业标准取费,人、机费下浮40%进行计费计算。

6.工程竣工后,甲方对乙方工程质量进行验收审定。经甲方核准签 证后,办理决算书交财务审核,按审定价甲乙双方结清款项。

7. 甲方预付预算工程款的30%,作为材料采购款。

8.验收合格后一次性进行结算。

9.保质金按财务审核决算金额的5%扣留,半年后无质量问题付给乙 方。如出现问题,扣除保质金。

九.违约处罚

1.乙方保证在合同规定的日期完成工程,若延迟交工,自二OO一年

十一月五日起,每延迟一天,按工程预算总价的0.5%(即 元)作为对乙方的处罚(从决算中扣除)。

2.本合同经双方签字生效,任何一方不得单方违约。如任一方违约向对方支付合同预算款的10%作为违约金。

十. 合同执行过程中发生分歧,双方协商解决,协商不成时,任一方 均可向赤水市人民法院提起诉讼解决。

十一.本合同一式七份,甲方执五份,乙方执两份。

十二.签合同时间:二OO一年 月 日。

甲方:贵州省赤天化股份有限公司乙方:河南省防腐企业集团公司 地址:赤水市地址:河南郑州市

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

电话:2827824 电话:2877626

开户银行:赤水市工行赤天化办事处 开户银行:赤水市建行赤天化办事处 帐号:22100115 帐号:2330808

《【推荐】施工合同范文汇总六篇.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式