施工合同

关于施工合同4篇

在人们越来越相信法律的社会中，合同的类型越来越多，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编为大家整理的施工合同4篇，欢迎大家分享。

施工合同 篇1

合同编号：

发包人（全称）：_无锡市滨湖区蓝天养老院__

承包人（全称）：_江苏中轩建设有限公司_

第一条 工程概况

工程名称： ______________ 工程地点： ________________ 工程内容：__________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号： _______________________

资金来源： ________________________________

第二条 工程承包范围

承包范围：__施工图所含的全部工程项目

第三条 合同工期

开工日期：___（以进场通知为准）

竣工日期：__以补充协议为准合同工期总日历天数_____________天

第四条 质量标准

工程质量标准：________合格

第五条 合同价款

金额（大写）： ______________________________元（人民币）

￥：_____________________元。

第六条 组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

１、本合同协议书

２、中标通知书３、投标书及其附件

４、本合同专用条款

５、本合同通用条款

６、标准、规范及有关技术文件

７、图纸

８、工程量清单

９、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第七条 本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

第八条 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

第九条 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

第十条 合同生效

合同订立时间：________ 年__________ 月__________ 日

合同订立地点：

本合同双方约定_____经双方签字盖章___________________后生效。

施工合同 篇2

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商，由乙方承包甲方厂内道路铺设工程，依据《中华人民共和国合同法》以及相关法律、法规，为了明确双方的权利义务，经双方协商一致，达成如下协议：

一、工程地点：

二、承包范围：厂内道路工程，包工，包机器设备，保质量，包安全，负责保修。

三、材料供给：甲方提供沙子、水泥，其他材料由乙方提供。

四、工程内容：乙方负责厂区道路及地面硬化。

五、道路要求及质量：车间道路水泥厚度150厘米，其它道路200厘米;质量必须符合国家规定的道路质量标准。

六、工程期限： 年 月 日至 年 月 日，保修期 年。

七、合同价款：采用工程单价承包方式，承包单价为 元/㎡，按实际施工最后结算。

八、施工方法：备料--拌合--填平--压实--摊铺--整型--养生。

九、结算方式：在工程竣工验收合格后，拨款至总价款的 %，剩余工程款作为质保金，在竣工后 年以后付清。

十、双方责任承担：

1.甲方提供厂内水电，乙方负责工程的施工及质量，如果保修期内出现任何质量，乙方应无偿及时修复。

2.乙方对现场的安全及施工人员的安全负责，在施工过程中造成他人损害及施工人员受伤的安全事故均由乙方负责，与甲方无关。

3.乙方不得以任何理由停工、怠工，一经甲方发现，甲方有权终止合同，并要求乙方承担违约责任。

十一、违约责任：

1、因承包人原因，未按本合同约定的时间竣工，每延误一天，全部损失。

2、因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。

3、承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，

十二、争议解决方式：发生争议后双方应协商解决，协商不成的，任何乙方均可向迁安市人民法院起诉。

十三、本合同未尽事宜，双方协商解决。

十四、本合同系双方真实意思表示，不存在欺诈胁迫，双方认真履行。

十五、本合同一式二份，甲乙双方各持一份，双方签字后生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇3

（以下简称甲方）

（以下简称乙方）

身份证号码： 联系电话：

家庭住址：

按照[中华人民共和国合同法]和[建筑安装工程承包合同条理]的规定，结合本工程情况，经双方协商，订立本合同：

第一条 工程概况

1、 工程名称：

2、 工程地点：

3、 楼 号：

4、 承包范围：外墙乳胶漆施工

5、 承包方式：包青工

6、 工程单价： 元／㎡；

7、 总工程量：外墙约 平方米；

8、 工程价款：约 万元。

9、 工程期限：本工程自 年 月 日开工至 年 月 日竣工。

第二条 甲方义务

1、开工前1天，向乙方提供经确认的施工要求或做法说明 1份，并向乙方进行交底；

2、指派 为甲方驻工地代表，负责合同的履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收等事宜；

3、协调施工现场的有关事宜。

第三条 乙方的义务

1、 参加甲方组织的施工要求或做法说明的现场交底，拟订施工方案和进度计划，交

甲方审定；

2、 施工队长为乙方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行安全监督检

查；按要求组织施工，保质、保量按工期完成任务，解决有乙方负责的各项事宜；

3、 乙方在工程施工期间，应遵守甲方的有关规定，有义务及责任维护甲方的信誉及

利益，不做有损甲方的事情；

第四条 工程质量及验收

1、 工程质量：优良；

2、 在施工过程中，甲方对乙方的施工质量进行监督，乙方要服从甲方的管理，如乙

方不服从管理，视情况严重程度给予100－200的罚款；

3、 在施工中，由于施工质量造成的返工，其工料款由乙方全部承担；

4、 每一道工序完成后，报请现场管理人员验收合格签字和监理验收合格签字后才能

进入下道工序的施工，如果未经验收签字进入下道工序的，要重新返工，返工所造成的材料和人工费损失由施工方全部承担；

5、 工程完工后，乙方应通知甲方及时验收，验收标准按国家制定的施工及验收规范

为质量评定验收标准；

6、 本工程保修期为二年。

第五条 付款方式

施工期间，甲方只提供生活费，工程完工初验合格后拨付施工费的50％；竣工验收

决算完毕付到施工费的95％，余款作为保修费二年，无施工质量问题到期一次无息付清。

第六条 违约责任

1、在合同规定的`工期内，乙方不能保质保量按期完工每拖一天甲方罚款多少由造成方

全部承担；

2、原因造成合同无法继续履行时，应及时通知对方协商解决，并有责任方赔偿由此造

成的一切经济损失；

3、 空桶回收，缺少一个罚二桶漆款；浪费一桶罚十桶漆款；偷倒一桶罚一百桶漆款；

第七条 施工安全

乙方在施工中严格执行施工安全措施，发生任何安全事故全部责任由乙方承担；甲方概不负责（具体参见施工要求及施工安全协议）。

第八条 争议地解决

本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，由仲裁委员会仲

裁，或人民法院裁决。

第九条 其他约定事项

1、甲方提供腻子、底漆、面漆，乙方负责所有工具；

2、乙方负担在施工中的用电费用；

第十条 本合同自双方签字盖章之日起生效，合同附件与合同具有同等法律效力。

第十一条 本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。

甲方： （盖章）

代表人：

乙方：（盖章）

代表人：

年 月 日

施工合同 篇4

终止名称：

因（业主）客户与施工员双方达不到共同的认识与目的，于是提出房屋装饰装修的终止目的﹐不再牵扯，本房屋装饰装修终止协议一式二份，（业主）客户与施工管理员各持一份，下面条例签字后即生效，终止项目如下：

１装饰装修预算价目表；

２装饰装修施工合同；

３终止与业主装饰装修的房屋的所有工程；

终止所有项目之前，（业主）客户与施工管理员现场交接所施工项目的面积和造价﹐并交接进场的所有材料﹐当场结清所有的款项，施工项目如下：

１水电改造按造价为：７０７元；

２进水管更换球阀一个：４０元

３新底盒安装费（包括底盒）４个×５元个＝２０元 ４卫生间安装花洒面的面积为：

周长２.８米×高１.８＝５㎡

５㎡×３０元㎡＝１５０元

花洒对面面积为：

周长３.７米×高０.５＝１.８㎡

１.８㎡×３０元㎡＝５４元

地面面积为：

长２.４米×宽１.５７＝３.８㎡

３.８㎡×３０元㎡＝１１４元

５厨房橱柜位置的面积为：

周长５.３米×高０.６＝３.２㎡

３.２㎡×３０元㎡＝９６元

厨房橱柜对面的面积为：

周长２.４米×高０.３＝０.７２㎡

０.７２㎡×３０元㎡＝２１.６元

地面面积为：

长２.３５米×宽１.２５＝３㎡

３㎡×３０元㎡＝９０元

６阳台面积为：

长：４.３米×宽１.５米＝６.４㎡

６.４㎡×３０元㎡＝１９２元

７水泥：１０包×２０元包＝２００元

沙子算：３０包×５元包＝１５０元

８所有总价为：＿＿＿＿（业主）客户签字：＿＿＿

终止人签字盖章：﹛甲方（业主）客户﹜＿＿＿＿＿

终止人签字盖章：（甲方业主＼代理人）＿＿＿＿＿

终止人签字盖章：（乙方施工管理员）＿＿＿＿＿＿

附言：

１、本室内的所有电源并未断开，电线的点与点之间还是相互连接的，“小心”接触电源；

２、防水层也做好，施工时不能用尖锐的物品触及防水层，避免防水层被破坏后漏水；

33楼303号房的防水也做好，防水试水也超过24小时，防水起止时间为：20xx年3月14号8:30至20xx年3月15号15:00

43楼303对应的二楼201卫生间﹑厨房﹑阳台是否漏水：

漏水： 二楼业主签字＿＿＿＿＿＿

电话号码＿＿＿＿＿＿

漏水： 物业管理员签字＿＿＿＿＿＿

没漏水：二楼业主签字＿＿＿＿＿＿

电话号码＿＿＿＿＿＿

没漏水：物业管理员签字＿＿＿＿＿＿

房屋装饰装修终止截止时间：20xx年＿＿月＿＿日